住友都市宜家一期工程深基坑工程施工合同
(轉自公眾號工程商務雜壇 )
最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋 最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋 (2004年9月29日最高人民法院審判委員會第1327次會議通過)法釋〔2004〕14號中華人民共和國最高人民法院公告 《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》已于2004年9月29日由最高人民法院審判委員會第1327次會議通過,現予公布,自2005年1月1日起施行。 二○○四年十月二十五日 根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規定,結合民事審判實際,就審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律的問題,制定本解釋。 第一條 建設工程施工合同具有下列情形之一的,應當根據合同法第五十二條第(五)項的規定,認定無效: 一承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的; 二沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名
想向高手們請教以下,我的畢業設計是“基坑開挖與施工組織設計”,請問這樣的題目該聲明做,謝謝各位高手。有沒有什么有參考價值的資料可以推薦?謝謝!
(1)核對合同條款及招投標文仵。首先應核對竣工工程內容是否符合合同條件要求,工程是否竣工驗收合格,只有按合同要求完成全部工程內容并驗收合格才能列入竣工結算。其次,應按合同約定的結算方法、計價定額、取費標準、主材價格和優惠條款等等,對工程竣工結算進行審核。 (2)落實設計變更簽證。設計變更和修改圖紙應由原設計單位出具“設計變更通知單”修改圖,設計、校審人員簽字并加蓋公章,并經建設單位和監理工程師審查同意;重大設計變更應經原審批部門審批,否則不應列入結算。 (3)有關單位參與把關:建設、監理、設計、施工等有關單位負責人和經辦人員應大力支持,參與把關,對隱蔽工程和設計變更的簽證進行核對確認,對施工中特殊措施發生的費用等共同商定,對索賠費用進行認真落實。按照發包合同的要求和有關規定,合理地確定工程造價。
一般的施工合同的內容應涵蓋《合同法》規定的主要內容。施工合同作為合同的一種類型,履行期限長、涉及面廣。結合建設工程施工的特點,應包括如下相關條款:工程范圍即承包人應建設完成的工程項目和工程量;工期條款,質員條款,費用條款包括工程量的計量、變更、結算、以及保修金等幾個方面,技術資料的交付,材料、設備供應條款,檢查驗收條款等。尤其注意掌握合同文件中關于工程量表的規定。例如在齊大工路工程招標文件中規定:“本工程量表所列的程量是按照設計圖紙和工程量計算規則計算列出,作為投標報價的共同基礎;本合同項目的全部費用都應包含在只有標價的各項目價格單項中,沒有列出的項目的費用都應視為已分配到有關項目的價格中。除非招標文件中另有規定,投標人所報的價格應包括完成所需進行的一切工作內容的費用攤入。如果報價表中未列出,業主將認為投標人不收取這方面的費用,或在其他款項下已綜合進行計算,不需附加任何說明”等。
向家壩最新基坑施工照片及營地照片[ 本帖最后由 airuorushui5208 于 2010-4-17 15:35 編輯 ]
關于基坑支護設計、施工、監測的講座
天然氣設計安裝工程合同 (工商業用戶)合同編號:XZ-NG-2009-G甲方: *州港華燃氣有限公司乙方: *州市 二〇〇九年 月 日 天然氣設計安裝工程合同甲方:*州港華燃氣有限公司乙方:*********** 為了明確*州港華和燃氣用戶雙方在工程建設中的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《江蘇省城市燃氣管理條例》、《城市燃氣安全管理規定》、《城鎮燃氣設計規范》等法律、法規和規范的要求,經雙方友好協商,乙方同意委托甲方負責管道天然氣供應設施的設計、施工和安裝工程,并簽定本合同,以便共同遵守。1 工程概況 : 1.1工程名稱: **天然氣管線輸配工程 1.2工程地點: *州市新城區1號路東側 、 1.3工程內容及要求:1.3.1乙方應向甲方提供用氣設備場地的平面布置圖及設備技術參數等相關基礎性資料作為本合同的附件,用氣環境、場地均應符合燃氣安全及規范要求。1.3.2乙
自己沒有設計資質,還要承擔工程設計、施工項目,將二者合到一起,甚至將燃氣供應也寫到一塊,用心險惡:壟斷經營,舍我其誰!!! 天然氣設計安裝工程合同 (工商業用戶)合同編號:XZ-NG-2009-G甲方: *州港華燃氣有限公司乙方: *州市 二〇〇九年 月 日 天然氣設計安裝工程合同甲方:*州港華燃氣有限公司乙方:*********** 為了明確*州港華和燃氣用戶雙方在工程建設中的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《江蘇省城市燃氣管理條例》、《城市燃氣安全管理規定》、《城鎮燃氣設計規范》等法律、法規和規范的要求,經雙方友好協商,乙方同意委托甲方負責管道天然氣供應設施的設計、施工和安裝工程,并簽定本合同,以便共同遵守。1 工程概況 : 1.1工程名稱: **天然氣管線輸配工程 1.2工程地點: *州市新城區1號路東側 、
復合土釘支護技術是在傳統土釘支護技術的基礎上,配合采用預應力錨桿、水泥土攪拌樁、超前樹根樁等技術措施,以控制土釘支護的變形,滿足環境對支護的技術要求而形成的一種復合支護技術。雖然與傳統的土釘支護技術相比,造價有所提高,但仍比采用護坡樁大為節省。且不需大型、重型施工機械,施工方便,工期短,得到了普遍的應用,特別是隨著該技術的日趨成熟,可利用土釘支護形成的豎直、平整表面作為地下結構施工的外模,節省了主體結構的施工費用。目前,該技術在北京地區已發展成基坑支護的主流技術,近于直立的支護深度已達近20m。本文介紹了北京某工程復雜環境條件下復合土釘支護的設計與應用,特別是應用國際通用巖土工程分析軟件FLAC對復合土釘支護進行的土釘內力和支護變形的分析結果。
本帖最后由 時間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過程,圖文解說,若有不正確的地方還請網友指出哦,咱們相互學習大棧橋支模
一組基坑加固經典的施工圖片,貼上來大家伙看看,錨桿做的蠻好的,你們看呢?
論文簡介:合同條款及格式第一部分 協議書發包人(全稱): 承包人(全稱): 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。 投稿網友:fkueyq
本帖最后由 如果你也聽說 于 2013-12-12 10:13 編輯 一般大型基坑地下建筑很少見!現在通過網上收集整理關于大型基坑施工方法!及自己拍照的一些關于大型基坑的施工方法!工程簡介:本工程地上58層,地下三層,總高度333m.建筑面積30萬平米,其中地下部分建筑面積約10萬平米!格構
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-23 20:29 編輯 在市場經濟條件下,建筑工程承發包雙方的權利義務關系主要通過合同來確定。建筑市場實行的是先定價后成交的期貨交易,其遠期交割的特性決定了建筑行業的高風險性。因此,盡可能有效地防范和控制施工合同的風險是每個施工企業應該十分重視的問題。 一、合同風險的主要表現形式 建筑工程施工合同風險的客觀存在是由其合同特殊性、合同履行的長期性、多樣性、復雜性以及建筑工程的特點而決定的。常見的風險有三類:業主資信的風險,外界環境的風險,工程技術、經濟和法律等方面的風險. 合同的客觀風險是法律法規、合同條件以及國際慣例規定,其風險責任是合同雙方無法回避的,例如FIDIG條款規定工程變更在15%的合同金額的,承包商得不到補償。索賠事件發生后的28天內,承包商須提出索賠
深基坑設計施工細部圖集
本人在天津正在做一個項目,有一個單體工程是]地下消防水池,自然地坪下挖4.6米,擬建水池緊挨市政電纜溝,只能做基坑支護,計劃采用鋼板樁加水平支撐做支護,項目投標時候采用工程量清單報價,清單中沒涉及到基坑支護,我們報價時候措施費里也沒包括基坑支護費用,我們已經找了天津市專業地勘公司設計了基坑支護圖紙。請問,基坑支護這部分費用誰來承擔?做結算時候這部分費用該如何要?不勝感激...